律師回復

• 
  智能法律助手

  月幫助201720人

  工程款糾紛起訴狀原告xx建設集團有限公司(原系xx建筑工程有限責任公司)，住浙江省泰順縣泰壽路9號。法定代理人曾某某，系公司經理。委托代理人陶小平，男，1959年4月18日生，漢族，出生于浙江省泰順縣，系原廣泰建筑工程有限責任公司副經理,住泰順縣司前鎮回瀾南路9號。委托代理人魏維榮，男，1967年7月26日生，漢族，出生于浙江省泰順縣，系原廣泰建筑工程有限責任公司項目副經理,現住泰順縣羅陽鎮桃花園M幢603室。被告景寧畬族自治縣某某學校,住址景寧鶴溪鎮城北開發區16號。法定代理人周躍華，系某某學校負責人。請求事項1.要求被告向原告退回工程履約保證金壹佰萬元(￥1000000元);自2007年2月6日每日以應支付款0.5%計算違約金。2.被告按月利率2%從2006年11月14日算支付至被告實際清償之日的利息;3.由被告承擔本案的訴訟費用。事實與理由被告因興建景寧畬族自治縣某某學校的綜合樓，于2006年5月2日與原告就該綜合樓的興建簽訂了《建設工程施工合同》，并對工程承包范圍、合同工期、質量標準、合同價款等內容進行約定。后，原告依約定分二次向被告匯入工程履約保證金分別為人民幣貳拾萬元(￥200000元)、人民幣捌拾萬元(￥800000元)，合計壹佰萬元(￥1000000元)。之后，被告以某某綜合樓不具備開工條件，多次拒絕原告進場施工建設。為此，原告于2006年11月14日授權委托公司副經理陶小平、魏維榮二人前往被告處，進行協商約定，并簽署了一份《協議》。《協議》約定：被告于2007年2月6日、2007年3月20日分別退款柒拾萬元、叁拾萬元給原告;被告按月利率2%從2006年11月14日算支付至被告實際清償之日的利息;被告違約的，每日以應支付款5%計算違約金。至今，被告違反《協議》的約定，拒絕還款和支付利息。綜上，原告認為被告違反了雙方所簽訂《建設工程施工合同》應履行的義務，并經雙方協商后重新簽訂《協議》，是雙方當事人真實意思表示，該《協議》合法有效。依照《民法通則》、《合同法》有關規定，被告依法應當承擔還款付息義務。為保護原告的合法民事權益.特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條的規定，向貴院提起訴訟，請依法判如訴請為盼!此致麗水市中級人民法院具狀人：xx建設集團有限公司二00七年七月四日 原問題：《拖欠工程款起訴狀怎么寫，拖欠工程款起訴需要準備什么》

  回復于 2022-12-20 06:58:42
• 
  郝碧佳律師

  月幫助7471人

  可以向法院起訴索要工程款

  回復于 2022-06-02 21:27:53 咨詢他